Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови від 01.08.2005668
Документ 668-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2012, підстава 1390-2011-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 серпня 2005 р. N 668
Київ
Про затвердження Загальних умов
укладення та виконання договорів
підряду в капітальному будівництві
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Загальні умови укладення та виконання договорів
підряду в капітальному будівництві (додається).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2005 р. N 668
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
укладення та виконання договорів
підряду в капітальному будівництві

Загальна частина
1. Ці Загальні умови відповідно до Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) визначають порядок укладення та виконання
договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва,
реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих
підприємств (далі - капітальне будівництво об'єктів), а також
комплексів і видів робіт, пов'язаних із капітальним будівництвом
об'єктів. { Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 601
( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
Положення Загальних умов застосовуються також щодо укладення
та виконання договорів підряду на роботи з реставрації та
капітального ремонту будівель і споруд. { Абзац пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
Договори підряду в капітальному будівництві за участю
іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в
порядку, передбаченому Цивільним ( 435-15 ) та Господарським
( 436-15 ) кодексами України, а також цими Загальними умовами,
іншими актами законодавства.
Якщо у міжнародному договорі України, укладеному в
установленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що
встановлені цими загальними умовами, застосовуються правила
відповідного міжнародного договору.
2. Загальні умови є обов'язковими для врахування під час
укладення та виконання договорів підряду в капітальному
будівництві (далі - договір підряду) незалежно від джерел
фінансування робіт, а також форми власності замовника та
підрядника (субпідрядників).
3. У цих Загальних умовах терміни вживаються у такому
значенні:
генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання
робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним
перед замовником за результати їх роботи;
договірна документація - договір підряду та інші документи
(проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції,
акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії
тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють
умови договору підряду;
договірна ціна - визначена на основі кошторису, узгоджена
сторонами і обумовлена у договорі підряду ціна (вартість) робіт;
дозвільна документація - документи дозвільного характеру у
сфері будівництва, необхідність отримання яких передбачена
законом; { Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 601
( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
документи про виконання договору підряду - документи про хід
виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних
ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням
договірних зобов'язань (журнали виконання робіт, акти та довідки
про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції,
паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали
авторського нагляду, матеріали перевірок тощо);
закінчені роботи - роботи, виконані підрядником відповідно до
договору підряду, проектної та кошторисної документації;
замовник - сторона договору підряду, яка за власним рішенням
або дорученням інвестора розміщує замовлення на виконання робіт
(будівництво об'єкта), приймає закінчені роботи (об'єкт
будівництва) та оплачує їх;
істотні умови - умови договору, визнані істотними за законом
і необхідні для договорів підряду в капітальному будівництві, а
також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін досягнуто згоди;
кошторис - зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки,
об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні
кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні
та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво,
складені за встановленою формою, на основі яких визначається
кошторисна вартість будівництва і договірна ціна. Кошторисна
вартість будівництва може визначатися у приблизному або твердому
кошторисі. Кошторис вважається твердим, якщо договором підряду не
передбачено інше. Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені
лише за згодою сторін;
кошторисна документація - кошториси та інші документи,
пов'язані із складанням (розрахунки, обгрунтування, пояснення,
відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної
вартості будівництва та договірної ціни;
матеріальні ресурси - сировина, будівельні та
пально-мастильні матеріали, енергія всіх видів, конструкції,
вироби, устаткування;
підрядник - сторона договору підряду, яка виконує та передає
замовнику закінчені роботи (об'єкт будівництва), передбачені
договором підряду;
приблизна (динамічна) договірна ціна - договірна ціна,
визначена на основі кошторису, що підлягає коригуванню з
урахуванням уточнення обсягів робіт, цін на ресурси та інших
підстав, визначених умовами договору підряду;
проектна документація - текстові та графічні матеріали,
затверджені в установленому порядку, якими визначаються
містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні,
технічні та технологічні рішення, а також кошториси об'єкта
будівництва;
роботи - будівельні, монтажні, проектні, пусконалагоджувальні
та інші роботи, пов'язані з будівництвом об'єкта;
ресурси - матеріальні ресурси, транспортні засоби, будівельні
машини та робоча сила, що використовуються для виконання робіт;
субпідрядник - підрядник, який в порядку, визначеному
договором підряду, та на підставі договору субпідряду, укладеному
з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт;
тверда договірна ціна - договірна ціна, визначена на основі
твердого кошторису, що може коригуватися лише в окремих випадках
за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду.
Укладення договору підряду
4. За договором підряду підрядник зобов'язується за завданням
замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений
договором підряду строк закінчені роботи (об'єкт будівництва), а
замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик
(фронт робіт), передати дозвільну документацію, а також
затверджену в установленому порядку проектну документацію (у разі,
коли цей обов'язок повністю або частково не покладено на
підрядника), прийняти від підрядника закінчені роботи (об'єкт
будівництва) та оплатити їх.
5. Договір підряду укладається у письмовій формі. Істотними
умовами договору підряду є:
найменування та реквізити сторін;
місце і дата укладення договору підряду;
предмет договору підряду;
договірна ціна;
строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта);
права та обов'язки сторін;
порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором
підряду;
умови страхування ризиків випадкового знищення або
пошкодження об'єкта будівництва;
порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами
та послугами;
порядок залучення субпідрядників;
вимоги до організації робіт;
порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів;
умови здійснення авторського та технічного нагляду за
виконанням робіт; { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта);
порядок розрахунків за виконані роботи;
порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта
будівництва);
гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації
об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків;
відповідальність сторін за порушення умов договору підряду;
порядок врегулювання спорів;
порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання.
У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі
для регулювання взаємовідносин умови. Примірний договір підряду
затверджується Мінрегіоном. { Абзац двадцять другий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 601 ( 601-2009-п )
від 17.06.2009, N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
6. Договір підряду може бути укладений за результатами
проведених торгів (тендеру) або переговорів сторін.
Рішення про спосіб укладення договору підряду приймає
замовник відповідно до законодавства.
7. Умови договору підряду, що укладається за результатами
проведених торгів (тендеру), повинні відповідати тендерній
документації замовника та акцептованій тендерній пропозиції
підрядника.
Закупівля робіт за рахунок державних коштів здійснюється в
порядку та на умовах, визначених законодавством. Договір підряду,
що укладається на підставі державного замовлення, повинен
відповідати умовам цього замовлення.
8. У разі коли договір підряду укладається за результатами
переговорів сторін, проект договору підряду готує будь-яка сторона
у визначені за взаємною домовленістю строки і подає його другій
стороні для підписання у двох підписаних нею примірниках.
9. Якщо проект договору підряду готує підрядник, замовник
зобов'язаний надати йому інформацію про:
предмет договору;
джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта);
порядок передачі підряднику дозвільних документів і проектної
документації;
порядок надання підряднику будівельного майданчика (фронту
робіт);
порядок забезпечення робіт ресурсами та послугами;
порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором
підряду;
умови страхування ризиків випадкового знищення або
пошкодження об'єкта будівництва;
умови здійснення авторського та технічного нагляду за
виконанням робіт; { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
інші обставини, необхідні для підготовки проекту договору
підряду.
10. Сторона, яка одержала проект договору підряду, у разі
згоди з його умовами підписує і повертає протягом двадцяти днів
один примірник договору підряду другій стороні.
У разі незгоди з окремими умовами договору підряду сторона,
яка одержала його проект, складає протокол розбіжностей, про що
робить застереження до договору, та у двадцятиденний строк подає
другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з
підписаним договором підряду.
Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору
підряду, зобов'язана протягом двадцяти днів розглянути його, вжити
заходів до врегулювання розбіжностей та внести відповідні зміни у
договір підряду, підписати його і передати другій стороні.
Розбіжності, що залишилися неврегульованими за згодою сторін, у
цей самий строк можуть бути передані до суду.
Строк врегулювання розбіжностей може бути продовжений за
взаємною згодою сторін.
У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих
розбіжностей, зазначених у протоколі, така згода повинна бути
підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження
розбіжностей, листами, телеграмами, телефаксом тощо).
11. Договір підряду вважається укладеним з моменту його
підписання сторонами і скріплення підписів печатками, а також
нотаріального посвідчення, якщо це передбачено законом або
домовленістю сторін.
12. Договір підряду вважається неукладеним (таким, що не
відбувся) у разі, коли сторони не досягли згоди з усіх істотних
умов. Якщо одна із сторін здійснила фактичні дії щодо його
виконання, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
13. Замовник може укласти договори підряду з кількома
підрядниками, в тому числі щодо виконання окремих (спеціальних)
робіт. У такому разі права та обов'язки сторін визначаються у
кожному договорі підряду.
Предмет договору підряду
14. Предметом договору підряду є роботи, пов'язані з
будівництвом об'єкта, обов'язок щодо виконання яких покладається
на підрядника.
Власником результату виконаних робіт (об'єкта будівництва) є
замовник, якщо інше не передбачено договором. { Абзац другий
пункту 14 в редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2009-п ) від
17.06.2009 }
15. У договорі підряду сторони зобов'язані визначити
найменування об'єкта будівництва та його місцезнаходження, основні
параметри (потужність, площа, об'єм тощо), склад та обсяги робіт,
які передбачені проектною документацією та підлягають виконанню
підрядником, інші показники, що характеризують предмет договору.
16. У разі внесення змін до проектної документації сторони
уточнюють предмет договору підряду.
Строки виконання робіт (будівництва об'єкта)
17. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта)
встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку
та закінчення. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний
графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та
закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених
договором підряду.
18. Установлення сторонами у договорі підряду строків
виконання робіт (будівництва об'єкта) може пов'язуватися з
виконанням замовником певних зобов'язань (надання підряднику
будівельного майданчика (фронту робіт), передача проектної
документації, відкриття фінансування, сплата авансу тощо).
Датою закінчення робіт (будівництва об'єкта) вважається дата
їх прийняття замовником. Виконання робіт (будівництво об'єкта)
може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника.
19. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть бути
змінені з внесенням відповідних змін у договір підряду в разі:
виникнення обставин непереборної сили;
невиконання або неналежного виконання замовником своїх
зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання
будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації,
ресурсів тощо);
внесення змін до проектної документації;
дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт,
за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від
підрядника обставинами;
виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки
виконання робіт (будівництва об'єкта).
20. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів
виконання робіт (будівництва об'єкта), їх зупинення або
прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.
Договірна ціна
21. Договірна ціна у договорі підряду визначається на основі
кошторису як приблизна або тверда. Договірна ціна вважається
твердою, якщо інше не встановлено договором.
У разі укладення договору підряду за результатами торгів
(тендеру) вид договірної ціни та вимоги до кошторису визначаються
у тендерній документації замовника. Договірна ціна у цьому випадку
повинна відповідати ціні, зазначеній у тендерній пропозиції
підрядника, визнаного переможцем торгів (тендеру).
Якщо договір підряду укладається за результатами переговорів
сторін, рішення щодо застосування приблизної або твердої
договірної ціни, порядку погодження кошторису та проведення
розрахунків приймаються за домовленістю сторін.
У разі коли роботи (будівництво об'єкта) фінансуються із
залученням державних коштів, договірна ціна визначається
відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у
будівництві. { Абзац четвертий пункту 21 в редакції Постанови КМ
N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
22. Якщо під час укладання договору підряду через
невизначеність витрат чи інші обставини остаточно встановити
договірну ціну неможливо, сторони у договорі підряду визначають
приблизну договірну ціну, а також порядок й коригування в процесі
виконання робіт (будівництва об'єкта). Приблизна договірна ціна
може уточнюватися в міру виконання робіт, здійснення витрат
підрядника тощо.
23. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність
значного підвищення приблизної договірної ціни (більше ніж це
визначено договором підряду), підрядник зобов'язаний в установлені
договором підряду строки повідомити про це замовника. Якщо
підрядник не повідомив у встановленому порядку замовника про
необхідність підвищення договірної ціни, він зобов'язаний виконати
роботи без відшкодування додаткових витрат.
24. Тверда договірна ціна може коригуватися тільки за
взаємною згодою сторін. У разі підвищення підрядником твердої
договірної ціни, не передбаченого договором підряду, всі пов'язані
з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе підрядник.
Сторони у договорі підряду можуть передбачати порядок
уточнення твердої договірної ціни у разі:
виникнення обставин непереборної сили;
внесення змін до проектної документації;
потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок
невідповідності встановленим вимогам проектної документації,
забезпечення якою покладено на замовника;
уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням
замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати
підрядника;
зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає
на вартість робіт;
істотного зростання (у розмірі, визначеному сторонами) після
укладення договору підряду цін на ресурси, які забезпечує
підрядник, а також послуг, що надаються йому третіми особами;
в інших випадках, передбачених договором підряду.
25. Якщо під час будівництва виникла потреба у виконанні
додаткових робіт, не врахованих проектною документацією,
забезпечення якою покладено на замовника, і у зв'язку з цим у
відповідному підвищенні твердої договірної ціни, підрядник
зобов'язаний протягом визначеного договором підряду строку
повідомити замовника про обставини, що призвели до виконання таких
робіт, та подати замовнику пропозиції з відповідними розрахунками.
Замовник протягом строку, визначеного договором підряду, розглядає
зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про
нього підрядника.
Підрядник зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у
разі неодержання у визначений договором підряду строк відповіді на
своє повідомлення. Завдані підряднику збитки, пов'язані із
зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються замовником. Замовник
звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у
виконанні додаткових робіт не було потреби.
Якщо підрядник не повідомив замовника в установленому порядку
про необхідність виконання додаткових робіт і відповідного
підвищення твердої договірної ціни, він не може вимагати від
замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування
завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт
було необхідне в інтересах замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що
зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта
будівництва.
26. У разі коли договором підряду передбачалася можливість
підвищення твердої договірної ціни внаслідок істотного зростання
після укладення договору підряду цін на ресурси, забезпечення
якими здійснює підрядник, а також цін на послуги, що надавалися
йому третіми особами, підрядник може вимагати перегляду твердої
договірної ціни у порядку, визначеному договором підряду.
Зростання цін на ресурси та послуги, яке сторони вважають
істотним, визначається в договорі підряду. Підрядник може вимагати
розірвання договору підряду в разі відмови замовника від
підвищення твердої договірної ціни робіт унаслідок істотного
зростання цін на ресурси та послуги.
27. Підрядник не може вимагати уточнення приблизної чи
твердої договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що
використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки
виконання цих робіт порушені з вини підрядника. У таких випадках
ціни на ресурси, якщо інше не передбачено договором підряду,
визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначену в договорі
дату закінчення робіт. Додаткові витрати на виконання робіт,
пов'язані із зростанням цін на ресурси після зазначеної дати,
компенсуються підрядником.
Права та обов'язки сторін
28. Замовник має право:
відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта
будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість
їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній
документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені
підрядником, замовником або третьою особою;
здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську
діяльність підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль
за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
делегувати в установленому законодавством порядку
повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій
особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній,
проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають
відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі підряду
їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не
звільняє його від відповідальності перед підрядником за
невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а
також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю,
вартістю та обсягами виконання робіт; { Абзац четвертий пункту 28
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 601 ( 601-2009-п )
від 17.06.2009 }
вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до
початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість
додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10
відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт,
визначених у договорі підряду;
вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли
внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити їх своїми
силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі
збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому
числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування
збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує
їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений
договором підряду, стає неможливим;
відмовитися від договору підряду в будь-який час до
закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши
підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків,
завданих такою відмовою;
ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати
розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності
істотних порушень підрядником умов договору підряду;
вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених
порушенням договору підряду, якщо договором підряду або законом не
передбачено інше.
Замовник також має інші права, передбачені договором підряду,
Цивільним ( 435-15 ) і Господарським ( 436-15 ) кодексами України,
цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.
29. Замовник зобов'язаний:
надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт),
передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси
відповідно до договору підряду;
передати підряднику завдання на проектування, інші вихідні
дані, необхідні для розроблення проектної документації, надати
йому допомогу в погодженні проектної документації у разі, коли
розроблення та погодження проектної документації за умовами
договору підряду покладено на підрядника;
сприяти підряднику в порядку, встановленому договором
підряду, у виконанні робіт;
прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;
негайно повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі;
оплатити підряднику виконані до консервації об'єкта
будівництва роботи та відшкодувати йому пов'язані з нею витрати;
укласти договір страхування ризиків випадкового знищення або
пошкодження об'єкта будівництва, якщо це передбачено договором
підряду;
сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в
разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за
договором підряду, якщо він не доведе, що порушення договору
сталося не з його вини;
забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього
періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому
законодавством; { Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені
договором підряду, Цивільним ( 435-15 ) і Господарським ( 436-15 )
кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами
законодавства.
30. Підрядник має право:
залучати за згодою замовника до виконання договору підряду
третіх осіб (субпідрядників);
зупиняти роботи у разі невиконання замовником своїх
зобов'язань за договором підряду, що призвело до ускладнення або
до неможливості проведення підрядником робіт;
вимагати від замовника підвищення договірної ціни у разі
істотного зростання після укладення договору підряду цін на
ресурси, відповідальність за забезпечення якими покладено на
підрядника, а також цін на послуги, що надавалися йому третіми
особами, а у разі відмови замовника - розірвання договору підряду
в установленому порядку;
вимагати виплати авансу, якщо така виплата та розмір авансу
передбачені договором підряду;
відмовитися від договору підряду і вимагати відшкодування
збитків у разі внесення до проектної та кошторисної документації
змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких
перевищує 10 відсотків договірної ціни;
відмовитися від договору підряду та вимагати від замовника
сплати договірної ціни пропорційно виконаним роботам, а також
відшкодування збитків, не покритих цією сумою, у разі неможливості
використання ресурсів, наданих замовником;
відмовитися від договору підряду з відшкодуванням збитків у
разі, коли використання матеріальних ресурсів, забезпечення якими
здійснює замовник, або додержання його вказівок стосовно способу
виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до
порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших
встановлених законодавством вимог;
на відшкодування завданих йому збитків відповідно до
законодавства та договору підряду;
ініціювати внесення змін у договір підряду.
Підрядник має також інші права, передбачені договором
підряду, Цивільним ( 435-15 ) і Господарським ( 436-15 ) кодексами
України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.
31. Підрядник зобов'язаний:
виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не
встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки
роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;
одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих
видів робіт; { Абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
погодити проектну документацію з уповноваженими державними
органами або органами місцевого самоврядування, якщо це
передбачено договором підряду;
передати замовнику на затвердження в установленому порядку
проектну документацію у визначеній договором підряду кількості
примірників, якщо забезпечення проектною документацією покладено
на підрядника;
подати замовнику звіт про використання матеріальних ресурсів
та повернути їх залишок у разі, коли забезпечення виконання робіт
матеріальними ресурсами повністю або частково здійснюється
замовником;
відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються
замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам
нормативних документів та проектній документації;
своєчасно попередити замовника у разі виявлення
невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює
замовник, нормативним документам і проектній документації та
відмовитися від їх прийняття;
вживати заходів до збереження майна, переданого замовником;
здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт,
матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які
використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це
замовника у визначені договором підряду строки;
своєчасно попередити замовника про те, що додержання його
вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або
придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати
таку загрозу;
забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або
пошкодження об'єкта будівництва, якщо це встановлено договором
підряду; { Абзац дванадцятий пункту 31 в редакції Постанови КМ
N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та
договором підряду, закінчені роботи (об'єкт будівництва);
вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника
проектної документації (примірників, копій) третім особам;
забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому
порядку документів про виконання договору підряду;
координувати діяльність субпідрядників на будівельному
майданчику, якщо інше не передбачено договором підряду
(субпідряду);
своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;
відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду
завдані замовнику збитки;
інформувати в установленому порядку замовника про хід
виконання зобов'язань за договором підряду, обставини, що
перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх
усунення;
виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені
договором підряду, Цивільним ( 435-15 ) і Господарським ( 436-15 )
кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами
законодавства.
Забезпечення виконання
зобов'язань за договором підряду
32. Виконання зобов'язань за договором підряду забезпечується
гарантією, порукою, неустойкою, заставою, притриманням, завдатком,
іншими видами забезпечення виконання зобов'язань, визначеними
договором підряду.
Договором підряду можуть бути визначені інші умови
забезпечення виконання зобов'язань відповідно до закону.
Договір про забезпечення виконання зобов'язань укладається у
письмовій формі. Договір про забезпечення виконання зобов'язань,
укладений в іншій формі, є нікчемним.
33. Зобов'язання за договором підряду можуть забезпечуватися
гарантією, яка надається банком, іншою фінансовою установою чи
страховою організацією (далі - гарант).
34. Гарант відповідає перед кредитором за виконання
зобов'язань боржника і сплачує кредиторові грошову суму відповідно
до умов гарантії.
Вимоги до договору гарантії можуть передбачатися у договорі
підряду, в тому числі щодо суми гарантії. Зазначені вимоги
визначаються з урахуванням особливостей, складності та строків
виконання робіт (будівництва об'єкта), фінансового становища
боржника тощо.
35. Якщо договір підряду укладається за результатами
проведення торгів (тендеру) і виконання робіт фінансується за
рахунок державних коштів, розмір та порядок надання забезпечення
визначається тендерною документацією відповідно до законодавства.
36. У разі використання поруки для забезпечення виконання
договірних зобов'язань підрядника функції поручителя можуть
покладатися на іншого підрядника. У цьому випадку поручитель
згідно з договором поруки відповідає перед замовником за виконання
в повному обсязі або частково зазначених у договорі підряду
зобов'язань підрядника. Якщо підрядник не виконає зобов'язання за
договором підряду належним чином, поручитель зобов'язаний виконати
їх власними силами. Поручителем може бути одна або кілька осіб.
Якщо підрядник не виконує зобов'язання, забезпечені порукою,
він і поручитель відповідають перед замовником як солідарні
боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову
(субсидіарну) відповідальність поручителя.
37. У разі коли умовами договору підряду передбачено, що під
час проведення розрахунків за виконані роботи замовник утримує
частину коштів, зазначені кошти використовуються для забезпечення
виконання договірних зобов'язань підрядника. У договорі підряду
сторони визначають порядок використання та повернення підряднику
утриманих коштів. За згодою сторін частина цих коштів може бути
повернена після закінчення робіт та їх прийняття замовником, друга
частина - після закінчення гарантійного строку якості робіт
(експлуатації об'єкта будівництва) чи протягом цього строку (у
разі відсутності недоліків).
38. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду
здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України
( 435-15 ), цих Загальних умов, інших актів законодавства та умов
договору підряду.
Ризики випадкового знищення або пошкодження
об'єкта будівництва та їх страхування
39. Віднесення ризику випадкового знищення або пошкодження
об'єкта будівництва на одну із сторін договору підряду до його
прийняття замовником здійснюється відповідно до вимог закону, крім
випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від
замовника. { Пункт 39 в редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2009-п ) від
17.06.2009 }
40. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для
недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта
будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати
відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення
негативних наслідків. { Пункт 40 в редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2009-п ) від
17.06.2009 }
41. У разі випадкового знищення або пошкодження об'єкта
будівництва, ризик якого несе замовник, він негайно повинен
прийняти рішення щодо доцільності та умов продовження будівництва,
компенсувати додаткові витрати підрядника, зумовлені усуненням
наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта
будівництва.
Якщо інше не встановлено договором, підрядник не має права
вимагати плату за роботу або відшкодування витрат, які виникли у
нього в разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва
внаслідок непереборної сили, до спливу встановленого договором
будівельного підряду строку введення в експлуатацію об'єкта, а
також у разі неможливості завершити будівництво (будівельні
роботи) з інших причин, що не залежать від замовника.
У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого
несе підрядник, його подальші дії визначаються рішенням замовника
щодо доцільності та умов продовження будівництва.
У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва, ризик
якого несе підрядник, він зобов'язаний негайно усунути пошкодження
та повідомити про це замовника. На вимогу замовника підрядник
подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків
випадкового пошкодження об'єкта будівництва.
За погодженням із замовником підрядник може залучати до
усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта
будівництва третіх осіб. { Пункт 41 в редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2009-п ) від
17.06.2009 }
42. Якщо підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням
або пошкодженням об'єкта будівництва, ризик якого несе замовник,
він зобов'язаний негайно припинити роботи і повідомити про такі
обставини замовника. У такому разі підрядник може вимагати
внесення відповідних змін у договір підряду стосовно строків
виконання робіт, договірної ціни тощо.
Після отримання повідомлення замовник у визначені договором
підряду строки повідомляє підрядника про прийняте ним рішення. На
вимогу замовника підрядник надає розрахунки та обгрунтування,
необхідні для перегляду умов договору підряду.
Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню
або пошкодженню об'єкта будівництва. Замовник повинен компенсувати
підряднику пов'язані з цим додаткові витрати, якщо не доведе, що
такі витрати підрядника були необгрунтовані.
43. Сторони можуть укласти окремий договір про виконання
додаткових робіт, спрямованих на запобігання знищенню або
пошкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе замовник, або на
усунення такого пошкодження.
44. Страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт
здійснюється підрядником або замовником відповідно до
законодавства. { Пункт 44 в редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2009-п ) від
17.06.2009 }
45. Сторона, на яку покладається обов'язок щодо страхування
ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва,
зобов'язана надати іншій стороні в порядку, встановленому
договором підряду, докази укладення нею договору страхування,
включаючи відомості про страховика, розмір страхової суми,
застраховані ризики.
Забезпечення робіт (будівництва об'єкта)
проектною документацією
46. Проектна документація розробляється та затверджується
відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних
будівельних норм та інших нормативних документів.
47. Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною
документацією, її погодження з уповноваженими державними органами
та органами місцевого самоврядування, а також проведення в
установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється
замовником. Договором підряду такі зобов'язання повністю або
частково можуть покладатися на підрядника.
48. Сторона, що забезпечує роботи (будівництво об'єкта)
проектною документацією, зобов'язана протягом установленого
договором підряду строку передати іншій стороні чотири примірники
проектної документації, якщо інше не передбачено договором
підряду. Додаткові примірники проектної документації передаються
за домовленістю сторін.
49. Передача некомплектної проектної документації, а також
проектної документації, що не відповідає регіональним і місцевим
правилам забудови, державним будівельним нормам та іншим
нормативним документам, не дозволяється.
50. У разі коли забезпечення робіт (будівництва об'єкта)
проектною документацією здійснюється замовником, підрядник
зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити її
комплектність та відповідність установленим вимогам. У разі
виявлення невідповідності проектної документації установленим
вимогам підрядник протягом визначеного договором підряду строку
повідомляє про це замовника.
51. Замовник може укласти договір про здійснення авторського
нагляду за дотриманням вимог проектної документації з її
розробником.
52. Підрядник може звертатися до замовника з пропозиціями
щодо внесення змін до проектної документації. Порядок звернення та
врахування таких пропозицій визначається договором підряду.
53. Замовник може вносити зміни до проектної документації за
умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни більше
ніж на 10 відсотків і до зміни характеру робіт. Внесення змін до
проектної документації, що призведуть до підвищення договірної
ціни більше ніж на 10 відсотків, допускається тільки за згодою
підрядника. За відсутності такої згоди підрядник має право
відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування
збитків.
54. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію
(технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також
інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має
права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.
55. Авторські права на проектну документацію охороняються
відповідно до законодавства.
Забезпечення робіт матеріальними
ресурсами та послугами
56. Сторона, яка відповідно до договору підряду забезпечує
роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість і
відповідність вимогам, установленим нормативними документами та
проектною документацією.
Договором підряду може передбачатися узгодження з іншою
стороною питання щодо вибору продавців (постачальників)
матеріальних ресурсів.
57. У разі коли зобов'язання щодо забезпечення робіт
матеріальними ресурсами покладено на замовника, підрядник
зобов'язаний прийняти та вжити заходів до їх збереження.
Матеріальні ресурси передаються відповідно до графіка їх
передачі та у порядку, визначеному договором підряду. Замовник
може змінювати ці умови тільки за згодою підрядника.
Підрядник несе відповідальність за неналежне використання,
втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих
йому замовником матеріальних ресурсів.
58. У договорі підряду можуть зазначатися документи, якими
повинен керуватися підрядник під час визначення норм витрат
матеріальних ресурсів, а також установлюватися порядок повернення
залишку цих ресурсів та основних відходів.
59. Підрядник несе відповідальність за невиконання або
неналежне виконання робіт, спричинене недоліками матеріальних
ресурсів, переданих замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не
могли бути ним виявлені під час передачі йому ресурсів.
60. Замовник надає підряднику необхідні для виконання робіт
та визначені договором підряду послуги (побутові, транспортні та
інші), складські та інші приміщення, джерела водо-, електро-,
газопостачання тощо. Умови та порядок їх надання визначаються
договором підряду або окремим договором.
Залучення до виконання робіт субпідрядників
61. Підрядник може, якщо інше не встановлено договором
підряду, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників).
При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з
дотриманням вимог, визначених цими Загальними умовами. Підрядник
відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед
замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як
замовник.
62. Генеральний підрядник несе відповідальність перед
субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання замовником
своїх зобов'язань за договором підряду, а перед замовником - за
невиконання зобов'язань субпідрядниками.
Генеральний підрядник координує виконання робіт
субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та
здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.
Замовник і субпідрядник не можуть пред'являти один до одного
претензії, пов'язані з порушенням умов договорів, укладених кожним
з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено
договором або законом.
63. Генеральний підрядник у порядку, встановленому договором
підряду, погоджує із замовником питання про залучення до виконання
робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні
з письмовим обгрунтуванням свого рішення.
64. Генеральний підрядник може залучати до виконання робіт
субпідрядників на конкурсній основі, у тому числі за результатами
проведення торгів (тендеру). В такому разі у договорі підряду може
передбачатися участь замовника у визначенні переможця торгів
(тендеру).
65. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні
відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у
договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт,
визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних
робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).
Залучення до виконання робіт робочої сили
66. Для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу в
необхідній кількості та відповідної кваліфікації, якщо інше не
передбачено договором підряду.
67. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового
законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці
та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної
охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.
68. Замовник у випадках, передбачених договором підряду, може
вимагати від підрядника відсторонення працівників від виконання
робіт (будівництва об'єкта) з обґрунтуванням такої вимоги.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »